Ugens dom: Kravet døde i stilheden
En underrådgiver krævede godt 3,2 mio. kr. med tillæg af moms for rådgiverydelser i en forlænget byggeperiode. Byggeperioden trak ud, og underrådgiveren mente derfor, at ydelser efter den 1. februar 2020 lå uden for det faste honorar. Voldgiftsretten frifandt...
UGENS DOM: Åben bog fælden
En hovedentreprenør krævede betaling for en række ekstraarbejder ved opførelsen af en scenebygning med tilhørende faciliteter. Bygherren afviste kravene og gjorde navnlig gældende, at arbejderne allerede var indeholdt i entreprisen, eller at hovedentreprenøren havde...
UGENS DOM: Hvornår er en standsning så uberettiget, at kontrakten kan ophæves?
En underentreprenør standsede facadearbejderne med henvisning til manglende betaling. Totalentreprenøren ophævede derefter underentreprisekontrakten og lod arbejderne færdiggøre af andre. Voldgiftsretten gav totalentreprenøren medhold. Kendelsen handler især om...
UGENS DOM: Når Covid-19 vælter tidsplanen, hvem betaler så regningen?
En hovedentreprenør krævede godtgørelse for forlænget byggetid og spildtid under Covid-19, merbetaling for ekstra fittings og bøjninger samt yderligere kompensation for asbestrelaterede forsinkelser. Voldgiftsretten afviste samtlige krav. Kendelsen viser, at det ikke...