15. april 2026 | UGENS DOM
En underentreprenør mistede dækningen under sin kreditforsikring, fordi en tidligere faktura til samme debitor ikke blev betalt inden for den frist, der fulgte af forsikringsbetingelserne. Da debitor senere gik konkurs, afviste forsikringsselskabet derfor dækning af...
8. april 2026 | UGENS DOM
En underentreprenør krævede restbetaling og betaling for afrensning og maling efter levering og montage af stålarbejder. Totalentreprenøren tilbageholdt betalingen og rejste modkrav for blandt andet kran, maling, opmåling og flytning af konsol. Voldgiftsretten gav...
1. april 2026 | UGENS DOM
En totalentreprenør standsede arbejdet og krævede senere erstatning for forceringsomkostninger, efter at det under byggefasen viste sig, at rådgiveren havde projekteret på grundlag af en forkert forudsætning om gulvets vægt. Voldgiftsretten frifandt rådgiveren. Den...
25. marts 2026 | UGENS DOM
Et renoveringsprojekt for 129 almene familieboliger udviklede sig til en sag om både mangler, reklamation, forældelse og friholdelse. Voldgiftsretten fandt, at vandinstallationen var mangelfuld, og at hovedentreprenøren og underentreprenøren materielt bar ansvaret for...
4. marts 2026 | UGENS DOM
En totalentreprise blev forsinket, og totalentreprenøren krævede efter aflevering betaling for ekstra projekt- og byggestyring ud over et aftalt maksimum. Voldgiftsretten afviste kravet. Kendelsen er interessant, fordi totalentreprenøren fik medhold i, at dele af...
25. februar 2026 | UGENS DOM
En underentreprenør rejste et krav på cirka 4,15 mio. kr. for forlænget byggetid på en renovering af 84 rækkehuse. Kravet byggede på den oprindelige tidsplan, men hovedentreprenøren havde undervejs uploadet en ny hovedtidsplan, som udskød afleveringen, uden at...
